| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | 28 LGT_Art_70_Fr_XXVIII | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura | Se declaró desierta la licitación pública (catálogo) | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar el procedimiento | Hipervínculo a la autorización o documento de suficiencia presupuestal | Posibles
licitantes, proveedora(e)s o contratistas Tabla_579209 |
Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados o arrendados | Relación con
los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición
u oferta, o cotizaciones como parte de la investigación de mercado Tabla_579236 |
Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación con
los nombres de las/los participantes en la junta de aclaraciones. En el caso
de personas morales especificar su denominación o razón social Tabla_579237 |
Relación con
los nombres de las personas servidoras públicas participantes en las juntas
de aclaraciones Tabla_579238 |
Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o al documento correspondiente. | Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y apertura de las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) equivalente(s) | Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de asignación del contrato u oficio de notificación de adjudicación. | Nombre(s) de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Nombre completo
de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) Tabla_579206 |
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral contratista o proveedora ganadora, asignada o adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. País | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Número | Descripción breve de las razones que justifican la elección de la(s) persona(s) proveedora(s) o contratista(s) ganadora(s), asignada(s) o adjudicada(s) | Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo. | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde. | Hipervínculo al comunicado de suspensión,rescisión o terminación anticipada del contrato, en su caso | Partida
presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_579239 |
Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso, hay que señalar que no se realizaron. | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios y/o contratos modificatorios (catálogo): | Convenios
modificatorios Tabla_579240 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, en su caso | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos fiscales. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Servicios | Nacional | IHE-CGAYF-N24-2024 | Si | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N24_2024.pdf | 1 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Servicio de envío de correspondencia y paquetería | 1 | 11/07/2024 | 1 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N24_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N24_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N24_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N24_2024.pdf | Dirección de Servicios | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | Servicio de envío de correspondencia y paquetería | 1 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones. Los hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque este procedimiento fue declarado desierto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Guillermo | Balderas | Orozco | Hombre | BAOG831029NF0 | Calle | Árbol de Ficus | 129 | Colonia | Paseos de Chavarría | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 99/LIC/007/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 17845.19 | 20700.43 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 60000 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Guillermo | Balderas | Orozco | Hombre | BAOG831029NF0 | Calle | Árbol de Ficus | 129 | Colonia | Paseos de Chavarría | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 109/LIC/008/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 1982.8 | 2300.05 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 60000 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Guillermo | Balderas | Orozco | Hombre | BAOG831029NF0 | Calle | Árbol de Ficus | 129 | Colonia | Paseos de Chavarría | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 102/LIC/009/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 04/09/2024 | 2974.19 | 3450.07 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 60000 | 05/08/2024 | 04/09/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Microvisa MG S.A. DE C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/79/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 197052.31 | 228580.68 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 52048.19 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Microvisa MG S.A. DE C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/78/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 13036.23 | 15122.03 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 52048.19 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Microvisa MG S.A. DE C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/78/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 18199.86 | 21111.84 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 52048.19 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Microvisa MG S.A. DE C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/78/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 04/09/2024 | 25046.2 | 29053.6 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 52048.19 | 05/08/2024 | 04/09/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Microvisa MG S.A. DE C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/78/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 03/10/2024 | 4844.18 | 5619.26 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 52048.19 | 05/08/2024 | 03/10/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional.No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Microvisa MG S.A. DE C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/78/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 05/11/2024 | 2319.22 | 2690.3 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 52048.19 | 05/08/2024 | 05/11/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/79/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 543370.51 | 525909.8 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 67803.68 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/79/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 14177.31 | 16445.69 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 67803.68 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/79/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 26655.18 | 30920.01 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 67803.68 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/79/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 04/09/2024 | 17240.5 | 19998.98 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 67803.68 | 05/08/2024 | 04/09/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/79/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 03/10/2024 | 6242.18 | 7240.94 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 67803.68 | 05/08/2024 | 03/10/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N25-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 2 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 2 | 11/07/2024 | 2 | 2 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N25_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N25_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/79/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 05/11/2024 | 16087.6 | 18661.62 | Peso | Transferencia electrónica | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes y equipos informáticos | 67803.68 | 05/08/2024 | 05/11/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N26-2024 | Si | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1A_OD.pdf | 3 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de Gastos de oficina | 3 | 11/07/2024 | 3 | 3 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N26_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N26_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N26_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N26_2024.pdf | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | Adquisición de Gastos de oficina | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones. Los hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque este procedimiento fue declarado desierto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Guillermo | Balderas | Orozco | Hombre | BAOG831029NF0 | Calle | Árbol de Ficus | 129 | Colonia | Paseos de Chavarría | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 142/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 5782.22 | 6707.38 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 17000 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Guillermo | Balderas | Orozco | Hombre | BAOG831029NF0 | Calle | Árbol de Ficus | 129 | Colonia | Paseos de Chavarría | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 154/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 246 | 285.36 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 17000 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Guillermo | Balderas | Orozco | Hombre | BAOG831029NF0 | Calle | Árbol de Ficus | 129 | Colonia | Paseos de Chavarría | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 146/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 252.15 | 292.5 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 17000 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Guillermo | Balderas | Orozco | Hombre | BAOG831029NF0 | Calle | Árbol de Ficus | 129 | Colonia | Paseos de Chavarría | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 150/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 06/09/2024 | 835.17 | 968.8 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 17000 | 26/07/2024 | 06/09/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Guillermo | Balderas | Orozco | Hombre | BAOG831029NF0 | Calle | Árbol de Ficus | 129 | Colonia | Paseos de Chavarría | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 158/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 07/10/2024 | 528.89 | 613.52 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 17000 | 26/07/2024 | 07/10/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Guillermo | Balderas | Orozco | Hombre | BAOG831029NF0 | Calle | Árbol de Ficus | 129 | Colonia | Paseos de Chavarría | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 139/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 07/11/2024 | 661.74 | 767.62 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 17000 | 26/07/2024 | 07/11/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 143/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 5431.54 | 6300.59 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 15811.71 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 155/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 103.45 | 120.01 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 15811.71 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 147/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 1051.81 | 1220.11 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 15811.71 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 151/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 06/09/2024 | 2397.06 | 2780.59 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 15811.71 | 26/07/2024 | 06/09/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 159/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 07/10/2024 | 207 | 240.12 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 15811.71 | 26/07/2024 | 07/10/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307Q82 | Avenida | Constituyentes | 100 | Colonia | Constitución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 140/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 07/11/2024 | 348.7 | 404.05 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 15811.71 | 26/07/2024 | 07/11/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Leticia | Rodríguez | Cerón | Mujer | ROCL600925LE8 | Calle | Puerto Tuxpan | Edificio 3 | Departamento 8 | Colonia | El Palmar | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42088 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 144/LIC/005/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 23/08/2024 | 39929.56 | 46318.3 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7475 | 12/08/2024 | 23/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Leticia | Rodríguez | Cerón | Mujer | ROCL600925LE8 | Calle | Puerto Tuxpan | Edificio 3 | Departamento 8 | Colonia | El Palmar | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42088 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 156/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 1141 | 1323.56 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7475 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Leticia | Rodríguez | Cerón | Mujer | ROCL600925LE8 | Calle | Puerto Tuxpan | Edificio 3 | Departamento 8 | Colonia | El Palmar | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42088 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 148/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 1867.24 | 2166 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7475 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Leticia | Rodríguez | Cerón | Mujer | ROCL600925LE8 | Calle | Puerto Tuxpan | Edificio 3 | Departamento 8 | Colonia | El Palmar | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42088 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 152/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 06/09/2024 | 5529.87 | 6414.66 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7475 | 26/07/2024 | 06/09/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Leticia | Rodríguez | Cerón | Mujer | ROCL600925LE8 | Calle | Puerto Tuxpan | Edificio 3 | Departamento 8 | Colonia | El Palmar | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42088 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 160/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 07/10/2024 | 383.3 | 444.63 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7475 | 26/07/2024 | 07/10/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Grupo Papelero Gutiérrez S.A. de C.V. | GPG870312998 | Calle | José Ma. Roa Bárcenas | 105 | Colonia | Obrera | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 145/LIC/006/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 23/08/2024 | 40812.81 | 47342.86 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7900 | 12/08/2024 | 23/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. En el catálogo único de claves geoestadísticos Estatales, no enuncia la clave y nombre de la entidad. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. LEl contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Grupo Papelero Gutiérrez S.A. de C.V. | GPG870312998 | Calle | José Ma. Roa Bárcenas | 105 | Colonia | Obrera | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 06800 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 157/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 642.31 | 745.09 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7900 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Grupo Papelero Gutiérrez S.A. de C.V. | GPG870312998 | Calle | José Ma. Roa Bárcenas | 105 | Colonia | Obrera | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 06800 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 149/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 3061.43 | 3551.27 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7900 | 26/07/2024 | 08/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Grupo Papelero Gutiérrez S.A. de C.V. | GPG870312998 | Calle | José Ma. Roa Bárcenas | 105 | Colonia | Obrera | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 06800 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 153/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 06/09/2024 | 3877.14 | 4497.49 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7900 | 26/07/2024 | 06/09/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Grupo Papelero Gutiérrez S.A. de C.V. | GPG870312998 | Calle | José Ma. Roa Bárcenas | 105 | Colonia | Obrera | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 06800 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 161/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 07/10/2024 | 1112.94 | 1291.02 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7900 | 26/07/2024 | 07/10/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N27-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 4 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Adquisición de material de oficina | 4 | 11/07/2024 | 4 | 4 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N27_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N27_2024.pdf | Grupo Papelero Gutiérrez S.A. de C.V. | GPG870312998 | Calle | José Ma. Roa Bárcenas | 105 | Colonia | Obrera | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 06800 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 141/LIC | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 07/11/2024 | 1664.21 | 1930.49 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 7900 | 26/07/2024 | 07/11/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Servicios | Nacional | IHE-CGAYF-N28-2024 | Si | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N28_2024.pdf | 5 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-08-de-julio-de-2024 | 08/07/2024 | Servicio de Capacitación | 5 | 11/07/2024 | 5 | 5 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N28_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N28_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N28_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N28_2024.pdf | Dirección General de Recursos Humanos | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | Servicio de Capacitación | 5 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones. Los hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque este procedimiento fue declarado desierto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N29-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N29_2024.pdf | 6 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material didáctico | 6 | 14/08/2024 | 6 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N29_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/86/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 160570.33 | 186261.59 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material didáctico | 10637.43 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 6 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N29-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N29_2024.pdf | 6 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material didáctico | 6 | 14/08/2024 | 6 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N29_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 172/LIC/15/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 627.83 | 728.29 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material didáctico | 10637.43 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 6 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N29-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N29_2024.pdf | 6 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material didáctico | 6 | 14/08/2024 | 6 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N29_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 162/LIC/11/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 272.35 | 315.93 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material didáctico | 10637.43 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 6 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N29-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N29_2024.pdf | 6 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material didáctico | 6 | 14/08/2024 | 6 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N29_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 163/LIC/12/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 11241.5 | 13040.14 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material didáctico | 10637.43 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 6 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N29-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N29_2024.pdf | 6 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material didáctico | 6 | 14/08/2024 | 6 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N29_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 164/LIC/13/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 07/10/2024 | 2138.25 | 2480.38 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material didáctico | 10637.43 | 09/09/2024 | 07/10/2024 | 6 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N29-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N29_2024.pdf | 6 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material didáctico | 6 | 14/08/2024 | 6 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N29_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 165/LIC/14/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 07/11/2024 | 994.75 | 1153.91 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material didáctico | 10637.43 | 09/09/2024 | 07/11/2024 | 6 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N29-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N29_2024.pdf | 6 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material didáctico | 6 | 14/08/2024 | 6 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N29_2024.pdf | Grupo CPO Diseños y Proyectos Informáticos SA de CV | GCP0003092W8 | Calle | Vasco de Quiroga 3900 | Torre a Piso 10 | 10 | Colonia | Santa Fe Cuajimalpa | 1 | Cuajimalpa de Morelos | 4 | Cuajimalpa de Morelos | 9 | Ciudad de México | 05348 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/89/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 08/10/2024 | 1291500 | 1498140 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material didáctico | 21500 | 09/09/2024 | 08/10/2024 | 6 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N29-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N29_2024.pdf | 6 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material didáctico | 6 | 14/08/2024 | 6 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N29_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N29_2024.pdf | Grupo CPO Diseños y Proyectos Informáticos SA de CV | GCP0003092W8 | Calle | Vasco de Quiroga 3900 | Torre a Piso 10 | 10 | Colonia | Santa Fe Cuajimalpa | 1 | Cuajimalpa de Morelos | 4 | Cuajimalpa de Morelos | 9 | Ciudad de México | 05348 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/89/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 08/10/2024 | 798280 | 926004.8 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material didáctico | 21500 | 09/09/2024 | 08/10/2024 | 6 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N30-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N30_2024.pdf | 7 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 7 | 14/08/2024 | 7 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N30_2024 (1).pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/90/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 746865 | 866363.4 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 55500 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 7 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N30-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N30_2024.pdf | 7 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 7 | 14/08/2024 | 7 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N30_2024 (1).pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/90/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 101640 | 117902.4 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 55500 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 7 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N30-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N30_2024.pdf | 7 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 7 | 14/08/2024 | 7 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N30_2024 (1).pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/90/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 21320 | 24731.2 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 55500 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 7 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N30-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N30_2024.pdf | 7 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 7 | 14/08/2024 | 7 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N30_2024 (1).pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/90/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 43120 | 50019.2 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 55500 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 7 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N30-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N30_2024.pdf | 7 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 7 | 14/08/2024 | 7 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N30_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N30_2024 (1).pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/90/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 34780 | 40344.8 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 55500 | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 7 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios.Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Camcor Comercializadora e Importadora SA de CV | CCE140228PM8 | Calle | 5 | 125 | C | Fraccionamiento | Rinconadas de San Francisco | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/92/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 75549.56 | 87637.5 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 45075.14 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2025 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Camcor Comercializadora e Importadora SA de CV | CCE140228PM8 | Calle | 5 | 125 | C | Fraccionamiento | Rinconadas de San Francisco | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/92/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 1903.08 | 2207.58 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 45075.14 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2026 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Camcor Comercializadora e Importadora SA de CV | CCE140228PM8 | Calle | 5 | 125 | C | Fraccionamiento | Rinconadas de San Francisco | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/92/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 4042.48 | 4689.28 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 45075.14 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2027 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Camcor Comercializadora e Importadora SA de CV | CCE140228PM8 | Calle | 5 | 125 | C | Fraccionamiento | Rinconadas de San Francisco | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/92/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 14287.75 | 16573.79 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 45075.14 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2028 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Camcor Comercializadora e Importadora SA de CV | CCE140228PM8 | Calle | 5 | 125 | C | Fraccionamiento | Rinconadas de San Francisco | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/92/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 07/10/2024 | 3885.55 | 4507.24 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 45075.14 | 05/09/2024 | 07/10/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2029 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Camcor Comercializadora e Importadora SA de CV | CCE140228PM8 | Calle | 5 | 125 | C | Fraccionamiento | Rinconadas de San Francisco | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/92/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 07/11/2024 | 1319.2 | 1530.28 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 45075.14 | 05/09/2024 | 07/11/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. LLos avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2030 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Juan Carlos | Pérez | Hernández | Hombre | PEHJ730915PC4 | Calle | Avenida Haciendas de Hidalgo | Colonia | E Huixmi | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42115 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 179/LIC/16/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 20484.68 | 23762.24 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 51450 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2031 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Juan Carlos | Pérez | Hernández | Hombre | PEHJ730915PC4 | Calle | Avenida Haciendas de Hidalgo | Colonia | E Huixmi | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42115 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 182/LIC/17/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 1457.06 | 1690.2 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 51450 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2032 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Juan Carlos | Pérez | Hernández | Hombre | PEHJ730915PC4 | Calle | Avenida Haciendas de Hidalgo | Colonia | E Huixmi | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42115 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 185/LIC/18/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 1114.23 | 1292.51 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 51450 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2033 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Juan Carlos | Pérez | Hernández | Hombre | PEHJ730915PC4 | Calle | Avenida Haciendas de Hidalgo | Colonia | E Huixmi | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42115 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 188/LIC/19/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 6428.25 | 7456.77 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 51450 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2034 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Juan Carlos | Pérez | Hernández | Hombre | PEHJ730915PC4 | Calle | Avenida Haciendas de Hidalgo | Colonia | E Huixmi | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42115 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 191/LIC/20/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 07/11/2024 | 927.83 | 1076.29 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 51450 | 05/09/2024 | 07/11/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2035 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Juan Carlos | Pérez | Hernández | Hombre | PEHJ730915PC4 | Calle | Avenida Haciendas de Hidalgo | Colonia | E Huixmi | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42115 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 195/LIC/21/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 07/11/2024 | 171.42 | 198.85 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 51450 | 05/09/2024 | 07/11/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2036 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/93/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 323767.97 | 375570.85 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 38144.04 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2037 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/93/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 4076.08 | 4728.26 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 38144.04 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2038 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/93/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 13782.06 | 15987.2 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 38144.04 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2039 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/93/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 43031.32 | 49916.34 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 38144.04 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2040 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/93/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 07/10/2024 | 2513.51 | 2915.68 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 38144.04 | 05/09/2024 | 07/10/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N31-2040 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N31_2024.pdf | 8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de material de limpieza | 8 | 14/08/2024 | 8 | 8 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N31_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N31_2024 (2).pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/93/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 07/11/2024 | 6160.94 | 7146.7 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de limpieza | 38144.04 | 05/09/2024 | 07/11/2024 | 8 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior ni exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N32-2040 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N32_2024.pdf | 9 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de: materiales y útiles de impresión y reproducción. | 9 | 14/08/2024 | 9 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N32_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/96/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 55778.25 | 64702.77 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de: materiales y útiles de impresión y reproducción. | 5690.65 | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 9 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N32-2041 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N32_2024.pdf | 9 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de: materiales y útiles de impresión y reproducción. | 9 | 14/08/2024 | 9 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N32_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/96/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 5039.75 | 5846.11 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de: materiales y útiles de impresión y reproducción. | 5690.65 | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 9 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N32-2042 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N32_2024.pdf | 9 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de: materiales y útiles de impresión y reproducción. | 9 | 14/08/2024 | 9 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N32_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 169/LIC/018/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 2131.25 | 2472.25 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de: materiales y útiles de impresión y reproducción. | 5690.65 | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 9 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N32-2043 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N32_2024.pdf | 9 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Adquisición de: materiales y útiles de impresión y reproducción. | 9 | 14/08/2024 | 9 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N32_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N32_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/96/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 10241.32 | 11879.94 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de: materiales y útiles de impresión y reproducción. | 5690.65 | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 9 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Servicios | Nacional | IHE-CGAYF-N33-2043 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N33_2024.pdf | 10 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Servicio de: mantenimiento de equipos de aire acondicionado y de plantas eléctricas, subestaciones e hidroneumáticos. | 10 | 14/08/2024 | 10 | 10 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N33_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N33_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N33_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N33_2024.pdf | Grupo de Negocios TSA S.A. de C.V. | GNT0412146X2 | Boulevard | Felipe Ángeles | 1306 | Colonia | Carlos Rovirosa | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42082 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Dirección de Servicios y Dirección de Educación Inicial | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/88/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 31/12/2024 | 304000 | 352640 | Peso | Transferencia electrónica | Servicio de: mantenimiento de equipos de aire acondicionado y de plantas eléctricas, subestaciones e hidroneumáticos. | 21000 | 23/08/2024 | 31/12/2024 | 10 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Servicios | Nacional | IHE-CGAYF-N33-2043 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N33_2024.pdf | 10 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Servicio de: mantenimiento de equipos de aire acondicionado y de plantas eléctricas, subestaciones e hidroneumáticos. | 10 | 14/08/2024 | 10 | 10 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N33_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N33_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N33_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N33_2024.pdf | SCDEN SA de CV | SCD130927HM9 | Calle | Arrayanes | 416 | Colonia | Santa Matilde | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42119 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Dirección de Servicios y Dirección de Educación Inicial | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/87/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 31/12/2024 | 84100 | 97556 | Peso | Transferencia electrónica | Servicio de: mantenimiento de equipos de aire acondicionado y de plantas eléctricas, subestaciones e hidroneumáticos. | 36485.48 | 23/08/2024 | 31/12/2024 | 10 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Servicios | Nacional | IHE-CGAYF-N34-2043 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/OFICIO_DISPONIBILIDAD_N28_2024.pdf | 11 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-12-de-agosto-de-2024 | 12/08/2024 | Servicio de Capacitación | 11 | 14/08/2024 | 11 | 11 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/ACLARACIONES_N34_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/APERTURA_N34_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/DICTAMEN_N34_2024.pdf | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Licitaciones/FALLO_N34_2024.pdf | Promotora Boeki SA de CV | PBO2311183S8 | Calle | Francisco Villa | 107 | A | Colonia | Adolfo López Mateos | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42094 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Dirección General de Recursos Humanos | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/85/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 25/11/2024 | 250884.75 | 291026.32 | Peso | Transferencia electrónica | Servicio de Capacitación | 14551.32 | 23/08/2024 | 25/11/2024 | 11 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El contrato respectivo se encuentra en firma. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N11-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Oficio_Disponibilidad_1D_N11_2024.pdf | 12 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-22-de-abril-de-2024 | 22/04/2024 | Adquisición de artículos deportivos | 12 | 25/04/2024 | 12 | 12 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N11_2024.pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/40/2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 05/07/2024 | 3492.44 | 4051.24 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de artículos deportivos | 11077.67 | 15/05/2024 | 05/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Contrato_40_2024.pdf | 12 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que: el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número exterior e interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N11-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Oficio_Disponibilidad_1D_N11_2024.pdf | 12 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-22-de-abril-de-2024 | 22/04/2024 | Adquisición de artículos deportivos | 12 | 25/04/2024 | 12 | 12 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N11_2024.pdf | Raúl | Martínez | López | Hombre | MALR790918T26 | Calle | Vicente Segura | 200 | B | Colonia | Revolución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/39/2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 05/07/2024 | 6801.75 | 7890.03 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de artículos deportivos | 14300 | 15/05/2024 | 05/07/2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Contrato_39_2024.pdf | 12 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N11-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Oficio_Disponibilidad_1E_N11_2024.pdf | 12 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-22-de-abril-de-2024 | 22/04/2024 | Adquisición de artículos deportivos | 12 | 25/04/2024 | 12 | 12 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N11_2024.pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/40/2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 07/08/2024 | 1862.63 | 2160.66 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de artículos deportivos | 11077.67 | 15/05/2024 | 07/08/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Contrato_40_2024.pdf | 12 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que: el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número exterior e interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N11-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Oficio_Disponibilidad_1E_N11_2024.pdf | 12 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-22-de-abril-de-2024 | 22/04/2024 | Adquisición de artículos deportivos | 12 | 25/04/2024 | 12 | 12 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N11_2024.pdf | Raúl | Martínez | López | Hombre | MALR790918T26 | Calle | Vicente Segura | 200 | B | Colonia | Revolución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/39/2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 07/08/2024 | 4259.5 | 4941.03 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de artículos deportivos | 14300 | 15/05/2024 | 07/08/2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Contrato_39_2024.pdf | 12 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N11-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Oficio_Disponibilidad_1F_N11_2024.pdf | 12 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-22-de-abril-de-2024 | 22/04/2024 | Adquisición de artículos deportivos | 12 | 25/04/2024 | 12 | 12 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N11_2024.pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/40/2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 06/09/2024 | 641.16 | 743.75 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de artículos deportivos | 11077.67 | 15/05/2024 | 06/09/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Contrato_40_2024.pdf | 12 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que: el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número exterior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N11-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Oficio_Disponibilidad_1F_N11_2024.pdf | 12 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-22-de-abril-de-2024 | 22/04/2024 | Adquisición de artículos deportivos | 12 | 25/04/2024 | 12 | 12 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N11_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N11_2024.pdf | Raúl | Martínez | López | Hombre | MALR790918T26 | Calle | Vicente Segura | 200 | B | Colonia | Revolución | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/39/2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 06/09/2024 | 866.38 | 1005.01 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de artículos deportivos | 14300 | 15/05/2024 | 06/09/2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Contrato_39_2024.pdf | 12 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N14-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Oficio_Disponibilidad_1D_N14_2024.pdf | 13 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-22-de-abril-de-2024 | 22/04/2024 | Impresiones y publicaciones oficiales | 13 | 25/04/2024 | 13 | 13 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N14_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N14_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N14_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N14_2024.pdf | Isaac | Ramírez | Mayer | Hombre | RAMI541017EE7 | Calle | Abasolo | 1806 | Colonia | Cuauhtémoc | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42020 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/38/2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 09/08/2024 | 307200 | 356352 | Peso | Transferencia electrónica | Impresiones y publicaciones oficiales | 38866.38 | 15/05/2024 | 09/08/2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Contrato_38_2024.pdf | 13 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Servicios | Nacional | IHE-CGAYF-N16-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Oficio_Disponibilidad_1A_N16_2024.pdf | 14 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-29-de-abril-de-2024 | 29/04/2024 | Servicio de mantenimiento de parque vehicular | 14 | 03/05/2024 | 14 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N16_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N16-2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N16_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N16_2024.pdf | Juan Carlos | García del Valle | Suazo | Hombre | GASJ770226CR6 | Boulevard | del Minero | 514 | Colonia | Venustiano Carranza | 48 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42030 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Dirección de Servicios del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/45/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 31/12/2024 | 2085000 | 2418600 | Peso | Transferencia electrónica | Servicio de mantenimiento de parque vehicular | 170000 | 17/05/2024 | 31/12/2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Contrato_45_2024.pdf | 14 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Servicios | Nacional | IHE-CGAYF-N16-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Oficio_Disponibilidad_1B_N16_2024.pdf | 14 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-29-de-abril-de-2024 | 29/04/2024 | Servicio de mantenimiento de parque vehicular | 14 | 03/05/2024 | 14 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N16_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N16-2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N16_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N16_2024.pdf | Juan Carlos | García del Valle | Suazo | Hombre | GASJ770226CR6 | Boulevard | del Minero | 514 | Colonia | Venustiano Carranza | 48 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42030 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Dirección de Servicios del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/44/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 31/12/2024 | 725000 | 841000 | Peso | Transferencia electrónica | Servicio de mantenimiento de parque vehicular | 170000 | 17/05/2024 | 31/12/2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Contrato_44_2024.pdf | 14 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Chajor Servicios Empresariales S.A. de C.V. | CSE201111FN6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | M III | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/55/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 234630.53 | 272171.42 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 268951.36 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que: el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Grupo de Negocios TSA S.A. de C.V. | GNT0412146X2 | Boulevard | Felipe Ángeles | 1306 | Colonia | Carlos Rovirosa | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42082 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/56/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 2502775.17 | 2903219.2 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 385000 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Bresec TI S.A. de C.V. | BTI0901137C2 | Calle | Vicente Acosta | 52 | Colonia | El Ensueño | 14 | Querétaro | 14 | Querétaro | 22 | Querétaro | 76178 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | 004 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 6416.19 | 7442.79 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 410000 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Chajor Servicios Empresariales S.A. de C.V. | CSE201111FN6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | M III | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/55/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 3159.58 | 3665.12 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 268951.36 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Grupo de Negocios TSA S.A. de C.V. | GNT0412146X2 | Boulevard | Felipe Ángeles | 1306 | Colonia | Carlos Rovirosa | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42082 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/56/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 198533.23 | 230298.55 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 385000 | 25/06/2024 | 15/07/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Chajor Servicios Empresariales S.A. de C.V. | CSE201111FN6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | M III | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/55/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/08/2024 | 1081.8 | 1254.89 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 268951.36 | 25/06/2024 | 05/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Grupo de Negocios TSA S.A. de C.V. | GNT0412146X2 | Boulevard | Felipe Ángeles | 1306 | Colonia | Carlos Rovirosa | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42082 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/56/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/08/2024 | 47596.63 | 55212.1 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 385000 | 25/06/2024 | 05/08/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Chajor Servicios Empresariales S.A. de C.V. | CSE201111FN6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | M III | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/55/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 04/09/2024 | 7639.21 | 8861.49 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 268951.36 | 25/06/2024 | 04/09/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Grupo de Negocios TSA S.A. de C.V. | GNT0412146X2 | Boulevard | Felipe Ángeles | 1306 | Colonia | Carlos Rovirosa | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42082 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/56/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 04/09/2024 | 386368.63 | 448187.62 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 385000 | 25/06/2024 | 04/09/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Chajor Servicios Empresariales S.A. de C.V. | CSE201111FN6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | M III | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/55/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 03/10/2024 | 2455.52 | 2848.41 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 268951.36 | 25/06/2024 | 03/10/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Grupo de Negocios TSA S.A. de C.V. | GNT0412146X2 | Boulevard | Felipe Ángeles | 1306 | Colonia | Carlos Rovirosa | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42082 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/56/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 03/10/2024 | 40381.94 | 46843.06 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 385000 | 25/06/2024 | 03/10/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Chajor Servicios Empresariales S.A. de C.V. | CSE201111FN6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | M III | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/55/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/11/2024 | 4160.18 | 4825.82 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 268951.63 | 25/06/2024 | 05/11/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N20-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N20_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 15 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15 | 06/06/2024 | 15 | 15 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N20_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N20_2024.pdf | Grupo de Negocios TSA S.A. de C.V. | GNT0412146X2 | Boulevard | Felipe Ángeles | 1306 | Colonia | Carlos Rovirosa | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42082 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/56/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/11/2024 | 131054.81 | 152023.58 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 385000 | 25/06/2024 | 05/11/2024 | 2 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Servicios | Nacional | IHE-CGAYF-N21-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N21_2024_oficio_disponibilidad.pdf | 16 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Servicio de capacitación | 16 | 06/06/2024 | 16 | 16 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N21_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N21_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N21_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N21_2024.pdf | Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura | OEI981012TYA | Avenida | Presidente Masarik | 526 | Piso 3 | Colonia | Polanco | 16 | Miguel Hidalgo | 19 | Miguel Hidalgo | 9 | Ciudad de México | 11530 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Dirección General de Mejoras de la Política Educativa | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/49/2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 1119800 | 1298968 | Peso | Transferencia electrónica | Servicio de capacitación | 69948.4 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 5 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1A_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | José | Suárez | Monzalvo | Hombre | SUMJ811212KT6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42084 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/51/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 108502.98 | 125863.46 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 49106.25 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1A_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/52/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 25965 | 30119.4 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 30290 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1A_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/53/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 158061.12 | 183350.91 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 31802.99 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número exterior e interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios.El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1B_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | José | Suárez | Monzalvo | Hombre | SUMJ811212KT6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42084 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/51/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 24557.72 | 28486.96 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 49106.25 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1B_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/52/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 5225 | 6061 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 30290 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1B_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/53/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 38219.12 | 44334.19 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 31802.99 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número exterior e interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1C_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | José | Suárez | Monzalvo | Hombre | SUMJ811212KT6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42084 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/51/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 07/08/2024 | 8538.12 | 9904.23 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 49106.25 | 25/06/2024 | 07/08/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1C_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/52/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 07/08/2024 | 1925 | 2233 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 30290 | 25/06/2024 | 07/08/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1C_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/53/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 07/08/2024 | 15569.88 | 18061.07 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 31802.99 | 25/06/2024 | 07/08/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número exterior e interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1D_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | José | Suárez | Monzalvo | Hombre | SUMJ811212KT6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42084 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/51/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 06/09/2024 | 29076.68 | 33728.96 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 49106.25 | 25/06/2024 | 06/09/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1D_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/52/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 06/09/2024 | 4310 | 4999.6 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 30290 | 25/06/2024 | 06/09/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1D_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/53/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 06/09/2024 | 35213.56 | 40847.74 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 31802.99 | 25/06/2024 | 06/09/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número exterior e interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1E_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | José | Suárez | Monzalvo | Hombre | SUMJ811212KT6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42084 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/51/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 07/10/2024 | 8454.81 | 9807.58 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 49106.25 | 25/06/2024 | 07/10/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1E_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/52/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 07/10/2024 | 1294.82 | 1502.2 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 30290 | 25/06/2024 | 07/10/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1E_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/53/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 07/10/2024 | 18538.76 | 21504.97 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 31802.99 | 25/06/2024 | 07/10/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número exterior e interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1F_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | José | Suárez | Monzalvo | Hombre | SUMJ811212KT6 | Calle | Camino Real de la Plata | 107 | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42084 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/51/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 06/12/2024 | 11531.29 | 13376.3 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 49106.25 | 25/06/2024 | 06/12/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1F_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Josahandi Artemisa | Luna | Acosta | Mujer | LUAJ8609183V3 | Calle | Ébano | 250 | Manzana 14 y lote 5 | Colonia | San Cristobal | 51 | Mineral de la Reforma | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/52/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 06/12/2024 | 1315 | 1525.4 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 30290 | 25/06/2024 | 06/12/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona física. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N22-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N22_2024_1F_OD.pdf | 17 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de gastos de oficina | 17 | 06/06/2024 | 17 | 17 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N22_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N22_2024.pdf | Multiproductos de León S.A. de C.V. | MLE1205161W7 | Calle | Justino Fernández 118 | Fraccionamiento | Rinconadas del Sur | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/53/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 06/12/2024 | 11185.25 | 12974.89 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de gastos de oficina | 31802.99 | 25/06/2024 | 06/12/2024 | 3 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación comunica que el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número exterior e interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1A_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Grupo Navtel S.A. de C.V. | GNA140118EE8 | Calle | Framboyanes | 106 | Colonia | Villas del Alamo | 0040 | Mineral de la Reforma | 013 | Hidalgo | 013 | Hidalgo | 42184 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/59/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 29289.82 | 33976.2 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 308000 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1A_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | César | Amador | de la Fuente | Hombre | AAFC830918UV1 | Calle | Chiapas | 12 | Colonia | Venustiano Carranza | 48 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42030 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/57/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 259503.75 | 301024.35 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 199500 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1A_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/54/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 1234771.08 | 1432334.46 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 204095.89 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1A_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Oscar Raúl | Vargas | López | Hombre | VALO790223L48 | Calle | Narciso Mendoza | 104 | Colonia | Morelos | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42040 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/58/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 1036424.98 | 1202252.98 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 87002.83 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1B_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Grupo Navtel S.A. de C.V. | GNA140118EE8 | Calle | Framboyanes | 106 | Colonia | Villas del Alamo | 0040 | Mineral de la Reforma | 013 | Hidalgo | 013 | Hidalgo | 42184 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/59/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 16/07/2024 | 1076215 | 1248409.4 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 308000 | 28/06/2024 | 16/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1C_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/54/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 37525.83 | 43529.97 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 204095.89 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1C_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Oscar Raúl | Vargas | López | Hombre | VALO790223L48 | Calle | Narciso Mendoza | 104 | Colonia | Morelos | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42040 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/58/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 46750.82 | 54230.96 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 87002.83 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1C_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | César | Amador | de la Fuente | Hombre | AAFC830918UV1 | Calle | Chiapas | 12 | Colonia | Venustiano Carranza | 48 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42030 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/57/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4335 | 5028.6 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 199500 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/54/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 3835.94 | 4449.7 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 204095.89 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1D_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | César | Amador | de la Fuente | Hombre | AAFC830918UV1 | Calle | Chiapas | 12 | Colonia | Venustiano Carranza | 48 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42030 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/57/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 2363.75 | 2741.95 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 199500 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1E_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/54/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | 43866.21 | 50884.81 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 204095.89 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1E_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Grupo Navtel S.A. de C.V. | GNA140118EE8 | Calle | Framboyanes | 106 | Colonia | Villas del Alamo | 0040 | Mineral de la Reforma | 013 | Hidalgo | 013 | Hidalgo | 42184 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/59/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | 3192.74 | 3703.58 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 308000 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1E_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Oscar Raúl | Vargas | López | Hombre | VALO790223L48 | Calle | Narciso Mendoza | 104 | Colonia | Morelos | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42040 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/58/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | 41450.61 | 48082.71 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 87002.83 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1E_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | César | Amador | de la Fuente | Hombre | AAFC830918UV1 | Calle | Chiapas | 12 | Colonia | Venustiano Carranza | 48 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42030 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/57/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | 10354 | 12010.64 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 199500 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1F_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Grupo Navtel S.A. de C.V. | GNA140118EE8 | Calle | Framboyanes | 106 | Colonia | Villas del Alamo | 0040 | Mineral de la Reforma | 013 | Hidalgo | 013 | Hidalgo | 42184 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/59/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 06/09/2024 | 2314.38 | 2684.69 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 308000 | 28/06/2024 | 06/09/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1F_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | César | Amador | de la Fuente | Hombre | AAFC830918UV1 | Calle | Chiapas | 12 | Colonia | Venustiano Carranza | 48 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42030 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/57/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 06/09/2024 | 46995 | 54514.2 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 199500 | 28/06/2024 | 06/09/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1F_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/54/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 06/09/2024 | 206163.25 | 239149.37 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 204095.89 | 28/06/2024 | 06/09/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1F_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Oscar Raúl | Vargas | López | Hombre | VALO790223L48 | Calle | Narciso Mendoza | 104 | Colonia | Morelos | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42040 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/58/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 06/09/2024 | 204176.53 | 236844.78 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 87002.83 | 28/06/2024 | 06/09/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1G_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/54/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/10/2024 | 32164.56 | 37310.9 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 204095.89 | 28/06/2024 | 07/10/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1G_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Oscar Raúl | Vargas | López | Hombre | VALO790223L48 | Calle | Narciso Mendoza | 104 | Colonia | Morelos | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42040 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/58/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/10/2024 | 40119.34 | 46538.44 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 87002.83 | 28/06/2024 | 07/10/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1G_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | César | Amador | de la Fuente | Hombre | AAFC830918UV1 | Calle | Chiapas | 12 | Colonia | Venustiano Carranza | 48 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42030 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/57/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/10/2024 | 3967.75 | 4602.59 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 199500 | 28/06/2024 | 07/10/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1H_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Microvisa MG S.A. de C.V. | MMG990204RW7 | Avenida | Río Bamba | 952 | Local 6 | Colonia | Lindavista | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 07300 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/54/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/11/2024 | 63033.19 | 73118.51 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 204095.89 | 28/06/2024 | 07/11/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1H_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | Oscar Raúl | Vargas | López | Hombre | VALO790223L48 | Calle | Narciso Mendoza | 104 | Colonia | Morelos | 1 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42040 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/58/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/11/2024 | 47278.4 | 54842.95 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 87002.83 | 28/06/2024 | 07/11/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | IHE-CGAYF-N23-2024 | No | Artículos 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/N23_2024_1H_OD.pdf | 18 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-03-de-junio-de-2024 | 03/06/2024 | Adquisición de material de oficina | 18 | 06/06/2024 | 18 | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/ACLARACIONES_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/APERTURA_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/Dictamen_N23_2024.pdf | http://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Licitacion/FALLO_N23_2024.pdf | César | Amador | de la Fuente | Hombre | AAFC830918UV1 | Calle | Chiapas | 12 | Colonia | Venustiano Carranza | 48 | Pachuca de Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42030 | Cumple con las condiciones técnicas y legales requeridas y es solvente para la Convocante. | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios | Dirección de Adquisiciones | DGAJ-II/CT/06/57/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 07/11/2024 | 10575.75 | 12267.87 | Peso | Transferencia electrónica | Adquisición de material de oficina | 199500 | 28/06/2024 | 07/11/2024 | 4 | Federales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | En el supuesto de que el proveedor no entregue los bienes a entera satisfacción de el Instituto en el plazo previsto, el Instituto aplicará en favor del erario estatal, como pena convencional, el equivalente al veinte al millar sobre el precio total de los bienes ofertados por cada día de atraso que transcurra, computable desde la fecha fijada para su entrega y hasta la entera satisfacción de el Instituto; no obstante el Instituto podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa el Instituto Hidalguense de Educación, comunica que: no se presentó ningún licitante interesado al acto de Junta de Aclaraciones, el procedimiento se realiza con una persona física. El domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor no cuenta con número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DGAJ-II/CT/06/33/2024 | Artículos 33 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | 19 | Arrendamiento de servidor Oracle T5-2 | 19 | Prime Computer And Telecomm S.A. de C.V. | PCT191202GQ6 | Calle | Heriberto Farias | 1219 | Dep 1 | Colonia | Del Valle Centro | 15 | Benito Juárez | 16 | México | 3100 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Dirección General de Recursos Humanos | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | DGAJ-II/CT/06/33/2024 | 27/03/2024 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 969827.66 | 1125000.09 | Peso | Transferencia | Arrendamiento de servidor Oracle T5-2 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 15 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. En el catálogo único de claves geoestadísticos Estatales, no existe la clave de la Localidad. La constancia de situación fiscal no enuncia el nombre de la localidad. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | DGAJ-II/CT/06/23/2024 | Artículos 33 y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | 20 | Fotocopiado | 20 | Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V. | STH040131R20 | Calle | Carretera Estatal Pachuca-Tulancingo | 105 | A y B | Colonia | Boulevares de San Francisco | 1 | 48 | Pachuca de Soto | 13 | México | 42080 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | DGAJ-II/CT/06/23/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 31/12/2024 | 31034.65 | 36000 | Peso | Transferencia | Fotocopiado | 20/05/2024 | 31/12/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/2doTrimestre/Directas/CONVENIO_MODIFICATORIO_DGAJ-II-CT-06-23-2024.pdf | 16 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | Si | 1 | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. La constancia de situación fiscal no enuncia el nombre de la localidad. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | DGAJ-II/CT/06/34/2024 | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 21 | Alimentación de Personas | 21 | JSB Provedora de Alimentos, S.A. de C.V. | JPA160908CP5 | Calle | Sostenes Rocha | 205 | Colonia | Antonio del Castllo | 0048 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42020 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección de Educación Inicial | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | DGAJ-II/CT/06/34/2024 | 27/03/2024 | 01/04/2024 | 20/12/2024 | 6260665 | 6260665 | Peso | Transferencia electrónica | Abarrotes solicitados por el CAÍ SEP núm. 3 de Pachuca, Hgo., para la preparación de alimentos conforme a los menús establecidos que será otorgada a la población infantil de 130 niños y niñas que asisten de forma presencial a los caí, lo que permitirá brindar un servicio integral para su óptimo rendimiento escolar. Teniendo como período de consumo del 08 al 30 de abril de 2024. | 626066.48 | 01/04/2024 | 20/12/2024 | 17 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. El contrato respectivo se encuentra en firma. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | 75/CD/018/2024 | Artículos 33 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | 22 | Curso De Capacitación EC0176 Implementación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en la Administración Pública Federal. | 22 | Centro de Impulso para la Competitividad Laboral, S.C. | CIC160602KA9 | Calle | Oriente | M2 LT 69 | Colonia | Fraccionamiento la Reforma | Mineral de la Reforma | 051 | Mineral de la Reforma | 013 | Hidalgo | 42186 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Innovación, Calidad y Organización | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 12/06/2024 | 03/07/2024 | 58320 | 58320 | Peso | Transferencia electrónica | Capacitación vía streaming, denominada eco176 implementación del acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno en la administración Pública Federal, que se llevará a cabo del 17 de junio al 3 de julio del año en curso, dirigida a integrantes del comité de control interno, con la finalidad de adquirir conocimientos técnicos en control interno para la aplicación y atención de la materia, para estar en posibilidad de dar cumplimiento a las metas educativas que beneficien a la comunidad estudiantil, en el nivel de educación básica del I.H.E. | 12/06/2024 | 03/07/2024 | 11 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. En el catálogo único de claves geoestadísticos Estatales, no enuncia la clave de la localidad. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 83/CD | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 23 | Viaje Redondo Ciudad de México - Orlando, Intenational Airport (Mco) - Ciudad de México (8) | 23 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 04/06/2024 | 12/07/2024 | 15577.66 | 16122.88 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la asistencia del profesor juan miguel García Gabriel dentro del programa de intercambio de maestros México-estados unidos 2024. Del programa binacional educación migrante, a realizarse del 07 de junio al 12 de julio de 2024 en 707 n prospect st crescent city, fl 32112 en el estado de florida, E.U.A. con el objetivo de brindar atención educativa a los niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año escolar en México y la otra en estados Unidos, para la mejora del logro Educativo. | 04/06/2024 | 12/07/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 84/CD/022/2024 | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 24 | Viaje Redondo Ciudad De México - Boise, Id Boi- Ciudad de México (5) | 24 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 05/06/2024 | 21/07/2024 | 43875.02 | 45410.65 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la asistencia de dos profesora Varudel Hernández flores y Jets Abel Ariana Riveros Ramírez dentro del programa de intercambio de maestros México-estados unidos 2024. del programa binacional educación migrante, a realizarse del 08 de junio al 21 de julio de 2024 la profesora Yarudel Hernández flores en May Roberts Eleentary 590 nw 8th st ontario, or 97914 en el estado de Oregón, E.U.A. y la profesora Jetsabel Ariana Riveros Ramírez en Ontario Middle School, 573 sw 2nd ave, Ontario, or 97914 en el Estado de Oregon, E.U.A. con el objetivo de brindar atención educativa a los niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año Escolar en México y la otra en estados unidos, para la mejora del logro Educativo. | 05/06/2024 | 21/07/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 85/CD/023/2024 | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 25 | Viaje Redondo Ciudad de México - Tampa International Airport (Tpa) - Ciudad de México (9) | 25 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 05/06/2024 | 21/07/2024 | 39134.34 | 40504.04 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la asistencia de 2 profesores Alberto Cruz Pérez, miguel Pérez Martínez dentro del programa de intercambio de maestros México-estados unidos 2024. del programa binacional educación migrante, a realizarse del 08 de junio al 21 de julio de 2024., en 812 n highland ave., clearwater, fl 33755 en el estado de florida, E.U.A. con el objetivo de brindar atención educativa a los niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año escolar en México y la otra en estados unidos, para la mejora del logro Educativo. | 05/06/2024 | 21/07/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 86/CD | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 26 | Viaje Redondo Ciudad de México-Portland Or-Pdx-Ciudad de México (1) | 26 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 12/06/2024 | 24/07/2024 | 21005.79 | 21740.99 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la asistencia de una Profesora Deysi flores Rodríguez dentro del programa de intercambio de maestros México-Estados Unidos 2024. del programa binacional Educación migrante, a realizarse del 17 de junio al 24 de julio en north gresham elementary school 1001 se 217th ave, gresham, or 97030 en el estado de Oregón, E.U.A. con el objetivo de brindar atención educativa a los niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año Escolar en México y la otra en estados Unidos, para la mejora del logro Educativo. | 12/06/2024 | 24/07/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 92/CD | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 27 | Viaje Redondo Ciudad de México-Portland Or-Pdx-Ciudad de México (6) | 27 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 12/06/2024 | 20/07/2024 | 19960.14 | 20658.74 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la asistencia de una profesora paulina amaly valencia Melo dentro del programa de intercambio de maestros México-estados unidos 2024. Del Programa binacional Educación Migrante, a realizarse del 22 de junio al 20 de julio en 2024. trost elementary School, 800 s Redwood st, Canby, or 97013 en el estado de Oregón, E.U.A. con el objetivo de brindar atención Educativa a los niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año Escolar en México y la otra en Estados Unidos, para la mejora del logro Educativo. | 12/06/2024 | 20/07/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 93/CD | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 28 | Viaje Redondo Ciudad De México - Tampa International Airport (Tpa) - Ciudad De México (10 | 28 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 24/06/2024 | 21/07/2024 | 20154.2 | 20859.6 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la asistencia del profesor Quirino zapata Ramírez dentro del programa de intercambio de maestros México-estados unidos 2024. Del Programa binacional Educación Migrante, a realizarse del 27 de junio al 21 de julio de 2024 en 812 n highland ave., clearwater, fl 33755 en el estado de Florida, E.U.A. con el objetivo de brindar atención Educativa a los niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año escolar en México y la otra en estados unidos, para la mejora del logro Educativo. | 24/06/2024 | 21/07/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 95/CD | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 29 | Viaje Redondo Ciudad De México-Aeropuerto International De Seattle-Tacoma-Ciudad De México (11) | 29 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 25/06/2024 | 20/07/2024 | 24010.48 | 24850.85 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la asistencia de una profesora corina Samantha López Valdez dentro del programa de intercambio de maestros México-estados unidos 2024. del programa binacional educación migrante, a realizarse. del 28 de junio al 20 de julio de 2024 en winlock school District, en el estado de Washington, E.U.A. con el objetivo de brindar atención Educativa a los niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año escolar en México y la otra en Estados Unidos, para la mejora del logro Educativo. | 25/06/2024 | 20/07/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 96/CD | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 30 | Viaje Redondo Ciudad de México-Portland Or-Pdx-Ciudad de México (2) | 30 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 26/06/2024 | 28/07/2024 | 20522.07 | 21240.34 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la Asistencia de una profesora Ana Lilia Ángeles barrera dentro del programa de intercambio de maestros México-estados unidos 2024. Del programa Binacional Educación Migrante, a realizarse del 01 de julio al 28 de julio de 2024. en mid valley Elementary school 3686 davis dr, hood river, or 97031 en el estado de Oregón, E.U.A. con el objetivo de brindar atención Educativa a los niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año escolar en México y la otra en Estados Unidos, para la mejora del logro Educativo. | 26/06/2024 | 28/07/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 97/CD | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 31 | Viaje Redondo Ciudad de México-Medford, Or-Mfr-Ciudad de México (4) | 31 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 28/06/2024 | 03/08/2024 | 21670.07 | 22428.52 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la Asistencia de una Profesora María Eugenia granados Olvera dentro del programa de intercambio de maestros México-estados unidos 2024. Del programa binacional educación migrante, a realizarse del 03 de julio al 03 de agosto de 2024. En phoenix elementary 215 n rose st, phoenix, or 97535 en el estado de Oregón, E.U.A. con el objetivo de brindar atención Educativa a los niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año Escolar en México y la otra en Estados Unidos, para la mejora del logro Educativo. | 26/06/2024 | 03/08/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 98/CD/024/2024 | Artículo 53 segundo párrafo y 55 fracción II y VI, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 84 de su reglamento | 32 | Viaje Redondo Ciudad de México-Portland Or-Pdx-Ciudad de México (7) | 32 | Teresita De Jesús | Fernández | Cruz | Mujer | FECT840204IJ4 | Calle | Juárez | 1006 B | Colonia | Maestranza | 0001 | Pachuca Hidalgo | 041 | Pachuca de Soto | 013 | Hidalgo | 42060 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección General de Desarrollo Curricular | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 04/07/2024 | 02/08/2024 | 38406.34 | 39750.56 | Peso | Transferencia electrónica | Vuelo redondo que se utilizara para la Asistencia de dos Profesora bella mitzi Torres Alvarado y Héctor Herrera Bastida dentro del Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos 2024. Del programa Binacional Educación Migrante, a realizarse del 09 de julio al 02 de agosto de 2024 en gervais elementary school, 150 douglas ave., ne p.o. box 216 gervais, or 97026 en el Estado de Oregón, E.U.A. con el objetivo de brindar atención Educativa a los niños y Jóvenes migrantes que cursan una temporada del año Escolar en México y la otra en Estados Unidos, para la mejora del logro Educativo. | 04/07/2024 | 02/08/2024 | 18 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona física. La constancia de situación fiscal no enuncia número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato modificatorio respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 99/CD | Artículos 33 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | 33 | Cargador de Baterías Con Arrancador 12v 2/35/200 Amp * Marca Truper,Cargador de Pilas Aa, Aaa, 9 V, C Y D Marca Steren | 33 | Grupo Navtel, S.A de C.V. | GNA140118EE8 | Calle | Framboyanes | 106 | Colonia | Villas del Alamo | 0040 | Mineral de la Reforma | 013 | Hidalgo | 013 | Hidalgo | 42184 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Diferentes áreas del IHE | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 19/06/2024 | 03/07/2024 | 8034.18 | 9319.65 | Peso | Transferencia electrónica | Refacciones y Accesorios menores que serán utilizados para el desarrollo de las actividades del Personal adscrito a la Dirección General de Desarrollo Curricular, esto con la finalidad de realizar sus funciones Académicas y Administrativas así como las actividades Programadas en la Planeación 2024 garantizando con ello la mejora del logro Educativo en el Estado e Incrementando el perfil Docente entre en Personal frente a grupo de Educación Básica, beneficiando así a la comunidad Escolar. | 19/06/2024 | 03/07/2024 | 19 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante y almacén | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 100/CD | Artículos 33 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 12 y anexo 41 del Decreto número 800, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024 | 34 | Cuchara Arrocera Espesor 1.22 Mm Y 30 Cm de Largo Vianca, Colador de Acero Inoxidable de 14 Cm. Ekco | 34 | Grupo Navtel, S.A de C.V. | GNA140118EE8 | Calle | Framboyanes | 106 | Colonia | Villas del Alamo | 0040 | Mineral de la Reforma | 013 | Hidalgo | 013 | Hidalgo | 42184 | Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y presenta la propuesta más económica | Dirección de Educación Inicial | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 21/06/2024 | 05/07/2024 | 5840 | 6774.4 | Peso | Transferencia electrónica | Utensilios para el Servicio de Alimentación solicitados por el CAI SEP núm. 4, de Ixmiquilpan, Hgo., que serán utilizado para el Servicio de Nutrición, que permitirán brindar un Servicio Integral para su óptimo rendimiento Escolar. | 21/06/2024 | 05/07/2024 | 20 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante y almacén | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica, que: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. El procedimiento se realiza con una persona moral. A la fecha el proveedor no ha presentado manifiesto de beneficiario final. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. El contrato respectivo se encuentra en firma. No hubo suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. Los avances físicos y financieros, así como el finiquito de contrato no competen al área. No se elabora acta por la recepción y arrendamiento de bienes y prestación de servicios. El proveedor no ha presentado la factura correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 20/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 35 | Mantenimiento correctivo para duplicador digital | 35 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo para duplicador digital | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 20/AD/DS | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 2380 | 2760.8 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo para duplicador digital | 03/07/2024 | 03/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/20-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/20-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 21/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 36 | Mantenimiento correctivo para fotocopiadora | 36 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo para fotocopiadora | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 21/AD/DS | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 2878 | 3338.48 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo para fotocopiadora | 04/07/2024 | 04/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/21-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/21-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 22/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 37 | Mantenimiento correctivo al equipo de aire acondicionado | 37 | Evencio | Alarcón | Cerecedo | Hombre | AACE840323K35 | Calle | Puerto Mazatlán | Edif 24 Depto 2 | Colonia | El Palmar | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42088 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo al equipo de aire acondicionado | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 22/AD/DS | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 3090 | 3584.4 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo al equipo de aire acondicionado | 04/07/2024 | 05/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/22-AD-DS PEDIDO.pdf | 10 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/22-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 23/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 38 | Arrendamiento de 2 autobuses | 38 | José | Suárez | Monzalvo | Hombre | SUMJ811212KT6 | Calle | Camino Real de la Plata | 201 | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42084 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Arrendamiento de 2 autobuses | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 23/AD/DS | 08/07/2024 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 51422.41 | 59650 | Peso | Transferencia | Arrendamiento de 2 autobuses | 10/07/2024 | 12/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/23-AD-DS PEDIDO.pdf | 26 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/23-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 24/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 39 | Traslado de libros de texto | 39 | Racir | Butrón | Soberanes | Hombre | BUSR851008R63 | Calle | Valle de Banderas | 416 | Colonia | Valle de San Javier | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42086 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Traslado de libros de texto | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 24/AD/DS | 09/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 48600 | 56376 | Peso | Transferencia | Traslado de libros de texto | 16/07/2024 | 17/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/24-AD-DS PEDIDO.pdf | 24 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/24-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 25/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 40 | Mantenimiento correctivo para fotocopiadora | 40 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo para fotocopiadora | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 25/AD/DS | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 2738 | 3176.08 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo para fotocopiadora | 10/07/2024 | 10/072024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/25-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/25-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 26/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 41 | Mantenimiento a unidad mini split | 41 | Evencio | Alarcón | Cerecedo | Hombre | AACE840323K35 | Calle | Puerto Mazatlán | Edif 24 Depto 2 | Colonia | El Palmar | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42088 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento a unidad mini split | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 26/AD/DS | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1980 | 2296.8 | Peso | Transferencia | Mantenimiento a unidad mini split | 15/07/2024 | 15/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/26-AD-DS PEDIDO.pdf | 10 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/26-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 27/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 42 | Arrendamiento de sillas negras | 42 | Jorge Eduardo | Rivero | Islas | Hombre | RIIJ680821LP2 | Calle | Lic Alfonso Cravioto | 107 | 1 | Fraccionamiento | Constitución | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Arrendamiento de sillas negras | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 27/AD/DS | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 5980 | 6936.8 | Peso | Transferencia | Arrendamiento de sillas negras | 16/07/2024 | 16/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/27-AD-DS PEDIDO.pdf | 21 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/27-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 28/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 43 | Traslado de mobiliario | 43 | José | Suárez | Monzalvo | Hombre | SUMJ811212KT6 | Calle | Camino Real de la Plata | 201 | Colonia | Zona Plateada | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42084 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Traslado de mobiliario | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 28/AD/DS | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 27000 | 31320 | Peso | Transferencia | Traslado de mobiliario | 18/07/2024 | 18/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/28-AD-DS PEDIDO.pdf | 24 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/28-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 29/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 44 | Mantenimiento correctivo para multifuncional | 44 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo para multifuncional | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 29/AD/DS | 12/08/2024 | 13/08/2024 | 15/08/2024 | 26564.1 | 30814.36 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo para multifuncional | 13/07/2024 | 15/07/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/29-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/29-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 30/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 45 | Mantenimientos correctivos a 4 fotocopiadoras | 45 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimientos correctivos a 4 fotocopiadoras | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 30/AD/DS | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 15/08/2024 | 19921 | 23108.36 | Peso | Transferencia | Mantenimientos correctivos a 4 fotocopiadoras | 14/08/2024 | 15/08/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/30-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/30-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 31/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 46 | Mantenimiento correctivo para fotocoppiadora y duplicador | 46 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo para fotocoppiadora y duplicador | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 31/AD/DS | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 11824 | 13715.84 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo para fotocoppiadora y duplicador | 20/08/2024 | 21/08/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/31-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/31-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 32/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 47 | Arrendamiento de templetes, audio, sillas, mesa, podiúm, etc | 47 | José Giovanni | Castro | Díaz | Hombre | CADG8504152T8 | Calle | Circuito los Olivos | 1328 | manzana 8 | 83 | Zempoala | 13 | Hidalgo | 43840 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Arrendamiento de templetes, audio, sillas, mesa, podiúm, etc | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 32/AD/DS | 23/08/2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 60344.83 | 70000 | Peso | Transferencia | Arrendamiento de templetes, audio, sillas, mesa, podiúm, etc | 26/08/2024 | 26/08/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/32-AD-DS PEDIDO.pdf | 21 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/32-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. En el catálogo único de claves geoestadísticos Estatales, no enuncia el tipo y nombre de asentamiento, clave de la localidad. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 33/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 48 | Mantenimiento correctivo para fotocopiadora y preventivo para duplicadora | 48 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo para fotocopiadora y preventivo para duplicadora | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 33/AD/DS | 23/08/2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 3980 | 4616.8 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo para fotocopiadora y preventivo para duplicadora | 26/08/2024 | 26/08/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/33-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/33-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 34/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 49 | Mantenimiento correctivo para multifuncional | 49 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo para multifuncional | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 34/AD/DS | 23/08/2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 2650 | 3074 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo para multifuncional | 26/08/2024 | 26/08/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/34-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/34-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 35/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 50 | Mantenimiento correctivo a compresor libre de aire | 50 | Abel | Martínez | Vazquez | Hombre | MAVA651118AT8 | Calle | Felipe Ángeles | 601 | Colonia | El venado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42185 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo a compresor libre de aire | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 35/AD/DS | 23/08/2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 895 | 1038.2 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo a compresor libre de aire | 26/08/2024 | 26/08/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/35-AD-DS PEDIDO.pdf | 10 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/35-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 36/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 51 | Mantenimiento para 3 impresoras | 51 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento para 3 impresoras | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 36/AD/DS | 26/08/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 4085 | 4738.6 | Peso | Transferencia | Mantenimiento para 3 impresoras | 27/08/2024 | 27/08/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/36-AD-DS PEDIDO.pdf | 22 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/36-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 37/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 52 | Mantenimientos correctivos para 2 duplicadores | 52 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimientos correctivos para 2 duplicadores | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 37/AD/DS | 26/08/2024 | 27/08/2024 | 28/08/2024 | 35613.3 | 41311.43 | Peso | Transferencia | Mantenimientos correctivos para 2 duplicadores | 27/08/2024 | 28/08/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/37-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/37-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 38/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 53 | Mantenimiento correctivo para duplicador digital | 53 | Álvaro | García | Licona | Hombre | GALA720219T69 | Calle | Valle Dorado | 221 | Fraccionamiento | Valle Dorado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42183 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento correctivo para duplicador digital | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 38/AD/DS | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 6248 | 7247.68 | Peso | Transferencia | Mantenimiento correctivo para duplicador digital | 03/09/2024 | 03/09/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/38-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/38-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 39/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 54 | Mantenimiento preventivo y correctivo a desmalezadora y mantenimiento preventivo a tractopodadora | 54 | Abel | Martínez | Vazquez | Hombre | MAVA651118AT8 | Calle | Felipe Ángeles | 601 | Colonia | El venado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42185 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento preventivo y correctivo a desmalezadora y mantenimiento preventivo a tractopodadora | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 39/AD/DS | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 12455 | 14447.8 | Peso | Transferencia | Mantenimiento preventivo y correctivo a desmalezadora y mantenimiento preventivo a tractopodadora | 03/09/2024 | 05/09/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/39-AD-DS PEDIDO.pdf | 10 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/39-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 40/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 55 | Recarga de extintores | 55 | Ma. Guadalupe | Flores | Torres | Mujer | FOTG520812C36 | Calle | Avenida de los Cisnes Sur | 315 | 1 | Colonia | Villas de Pachuca | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Recarga de extintores | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 40/AD/DS | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 61458 | 70523.05 | Peso | Transferencia | Recarga de extintores | 03/09/2024 | 05/09/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Contratos/40-AD-DS-14-2024 CONTRATO PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Facturas/40-AD-DS-14-2024 FACTURA CONTRO PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 41/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 56 | Servicio de fumigación a los CAI 1, 2, 3 Y 4 | 56 | Raúl | Hernández | Marroquín | Hombre | HEMR6109123N5 | Calle | San Carlos | 101 | Colonia | Residencial San Antonio | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42111 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Servicio de fumigación a los CAI 1, 2, 3 Y 4 | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 41/AD/DS | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 12/09/2024 | 12779.3 | 14823.99 | Peso | Transferencia | Servicio de fumigación a los CAI 1, 2, 3 Y 4 | 10/09/2024 | 12/09/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/41-AD-DS PEDIDO.pdf | 23 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/41-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 42/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 57 | Recarga de extintor de AFFF | 57 | Ma. Guadalupe | Flores | Torres | Mujer | FOTG520812C36 | Calle | Avenida de los Cisnes Sur | 315 | 1 | Colonia | Villas de Pachuca | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Recarga de extintor de AFFF | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 42/AD/DS | 10/09/2024 | 11/09/2024 | 13/09/2024 | 23391 | 26841.17 | Peso | Transferencia | Recarga de extintor de AFFF | 11/09/2024 | 13/09/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/42-AD-DS PEDIDO.pdf | 25 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/Facturas/42-AD-DS-2024%20FACTURA%20PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | 43/AD/DS | Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024 | 58 | Mantenimiento preventivo a montacargas eléctrico | 58 | Abel | Martínez | Vazquez | Hombre | MAVA651118AT8 | Calle | Felipe Ángeles | 601 | Colonia | El venado | 1 | Pachuca | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42185 | Cumple con las especificaciones técnicas, legales y económicas requeridas | Mantenimiento preventivo a montacargas eléctrico | Dirección de Servicios (IHE) | Dirección de Servicios (IHE) | 43/AD/DS | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 16150 | 18734 | Peso | Transferencia | Mantenimiento preventivo a montacargas eléctrico | 12/09/2024 | 13/09/2024 | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/43-AD-DS PEDIDO.pdf | 10 | Estatales | FONE 2024 | FONE 2024 | No | Área Solicitante | https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Mat&Servs/2024/3erTrimestre/ComprasDirectas/43-AD-DS FACTURA PEDIDO.pdf | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/10/2024 | En el periodo que se informa, el Instituto Hidalguense de Educación comunica: Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque se trata de Adjudicaciones Directas al amparo del Artículo 33 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y Anexo 41 del Decreto Número 86, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024. El procedimiento se realiza con una persona fisica. La constancia de situación fiscal no enuncia el número interior. El proveedor adjudicado reside en territorio nacional. No se elaboran contratos abiertos. Las operaciones se realizan en moneda nacional. No se cuenta con partida de obra pública. No se realizaron convenios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||